承包合同 位置:首页>范文>合同范本>承包合同>《桩基础专业分包合同范…》正文

桩基础专业分包合同范本

学习啦【承包合同】 编辑:翠梅 发布时间:2016-09-14

  桩基础作为一种深基础形式,主要依靠桩侧阻力和桩端阻力将荷载传递到桩周土体和深层土体中。那么桩基础专业分包合同是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的桩基础专业分包合同范文,感谢您的欣赏。

  桩基础专业分包合同范文一

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  为了明确责任,按质、按量、按时完成施工任务,依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,双方共同遵守。

  第一条 工程概括

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程内容及范围:

  4、造价:每米施工单价按 元/米计算,送桩部分(空送)适当补偿 (此工程桩基检测费、税金 总包服务费、水电费均由甲方承担)。

  5、质量等级:合格

  6、工期拟定: 年 月 日至 年 月 日,总工期为 天。

  第二条 承包方式

  本工程采用下列第 3 项方式承包

  1、按工程内容及范围单位造价包干,工程量按实结算。

  2、工作量按实际完成量计算;计算规则按定额有关说明执行。

  3、压桩工作量按日报表签证量结算。

  第三条 付款方式

  1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费 万圆整(¥ 元)。

  2、压桩完成时付工程总价款至:以 米为节点,付施工量总价的70%

  3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。

  第四条 甲方责任

  1、 合同签订后应交乙方会审后图纸三份,地质勘察报告一份,地下管线图一份。

  2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作,提供压桩设备施工的必要条件,保证施工过程中附近居民无异议。

  3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩,若供桩不及时造成停工,甲方承担乙方每个台班 元停工损失费。

  4、按照城市规划及有关规定,办好施工应备的手续。

  5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响,累计三天乙方不计取停工损失费,工期顺延;超过三天,第四天起甲方需补贴乙方停工损失费,每个台班 元。

  6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任,若不能按约定期付款,则按日息2%付息给乙方。

  第五条 乙方责任

  1、按合同及施工图纸与文件,及时编好施工组织设计,做好各项施工准备工作。

  2、负责施工现场布置,指定电源、道路及材料堆放位置。

  3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工,确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准,如期完工并及时整理好技术资料。

  4、按照《建设工程施工现场管理规定》,加强建设工程施工现场管理文明施工,并负责安全生产,保障施工顺利进行。

  5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。

  第六条 其他

  1、甲方指定 工地代表,乙方指定 为工地代表。

  2、本合同一式 肆 份,双方各执正本 贰 份,经甲、乙双方签字盖章后生效;全部工程量完工,价款结清后自行终止。

  3、未尽事宜由双方另行协商解决,协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。(附:补充协议与此合同等同效律) 甲方单位盖章: 乙方单位盖章:

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  电话: 电话:

  开户行:

  账号:

  合同签订日期: 年 月 日

  桩基础专业分包合同范文二

  甲方(总包人):

  乙方(分包人):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的责任、权利和义务, 双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  1.1工程名称:XX

  1.2 工程地点:XX

  1.3分包范围:桩(含基础桩及支护立柱桩)

  1.4承包方式:本合同采用“包工期、质量、安全、文明施工环境保护、机械、人工、燃油、挖运施工现场道路及平整场地等包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容。

  2、合同价款

  2.1基础桩与支护立柱桩工程暂定总价: 元(具体工程量清单见合同附件一)。

  2.2合同价款的计价方法: 基础桩与支护立柱桩采用包干单价形式

  2.3结算方式:以承包人现场实际确定的工程量为准。

  3、分包工作期限

  工期:自开工之日(以承包人书面通知为准)起 天内

  4、质量标准

  工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 。

  5、甲方代表:

  6、乙方代表:

  7、工程承包人义务:

  7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

  7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。

  7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

  7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

  7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备,周转材料、安全设施保证施工需要

  7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  8、劳务分包人义务

  8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人受权或允许,不得擅自与发包人及有关单位建立工作联系;直觉遵守法律法规及有关规章制度;

  8.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;

  8.3严格按照设计图纸、施工验收规范,有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

  8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好自身责任的治安保卫工作;

  8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;

本文已影响
网友评论

Copyright © 2006 - 2016 XUEXILA.COM All Rights Reserved

学习啦 版权所有