学习啦 > 范文 > 行政公文 > 通知 > 催收购房通知书

催收购房通知书

时间: 银娜974 分享

催收购房通知书

  通知书:以书面告知的形式,送达到被告知人的手里。下面学习啦小编给大家带来催收购房通知书,供大家参考!

  催收购房通知书范文一

  尊敬的业主:

  我司已经于年月日以快递的形式通知您于年月日前来办理收房手续,您至今仍未办理收楼手续。现我司再次通知阁下,请于年月日前到办理有关收楼手续。逾期不来办理,根据合同约定视作您已收楼。一、办理入住手续所需的文件、证件、费用及流程1、您来办理入住手续时,请携带以下文件:购房合同(协议);业主身份证或护照及图章;单位购买的请带单位法人证件和公章;入住通知书(本书);已缴款项的收据;足额的银行卡或现金:1)面积补差(按照实测面积和合同面积差额乘以合同单价计算确定);2)大修理基金、每平方米元人民币,按照实测面积收取;3)预交居民用电费每户元;4)代办证件流程及费用详见附表2。足额的现金:1)物业管理费元/月/平方(每半年缴纳);2)公摊水电费元/月/平方;3)电梯运行费元/月/平方;4)装修保证金元/户;5)建筑垃圾清运费(一次性): 6)装修电梯使用费(一次性):7)装潢施工人员出入证办理元/证。装修质量保证金及建筑垃圾清运费将在您办理装修手续时交纳,相关事项请仔细阅读《业主手册》。2、如果您本人事务繁忙不能前来办理手续,可委托他人代办。代办时,除应带齐相关的文件外,还应带上我们为您准备的委托书(附表1),公(私)章和本人的身份证以及受托人的身份证明。3、您办理入住手续时,请按以下程序进行: 1)到物业填写业主入驻手续表;2)填完业主入驻手续表后到售楼处财务处缴纳大修理基金;3)缴纳完毕大修理基金后,到物业完成交房手续。咨询热线:

  房地产开发有限公司物业有限公司

  年月日

  催收购房通知书范文二

  尉氏县苏豫置业有限公司:

  本人与贵公司于2013年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室,合同面积129.79平方米,合同房价款430000元(肆拾叁万元整),本人向贵公司支付首期房款130000元(拾叁万元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元,房屋维修专项基金5190元。 合同约定贵公司应于2014年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。 为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。

  特此函告!

  翡翠城小区10号楼1单元1101室业主:张灵芝

  年3月8日

  催收购房通知书范文三

  ___先生/女士:

  恭喜阁下成为 业主,您购买的 小区 号楼单元室现已竣工验收合格,达到交付使用条件,现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下,希望阁下认真阅读本通知并依照执行。一、办理交接手续地点和联系方式:1、交房地址: 2、物业服务中心联系电话: 二、交房时间:于 年 月 日向您交付房屋。三、交房流程:(一)交接程序:请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。(二)上述各项手续办妥后,物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。四、交房所需携带的资料:a、《商品房购房合同》; b、各种已缴费用、购房款的发票、收据; c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张(业主档案) e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;f、《交房通知书》五、您可以对您的房屋进行装修,但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间,并遵守《装修管理协议书》。装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续,领取《装修许可证》,获准后方可施工。六、您需要缴纳的费用如下:a、物业管理费高 层: 元/m2(缴纳半年)商 铺: 元/m2(缴纳半年)生活垃圾处理费: 10元/户/月(缴纳一年)备注:b、装修保证金: 元/m2 c、建筑垃圾清运费:1元/m2特别提醒:若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼,从我公司通知的办理房屋交接手续之日起,视为房屋已经交付,由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。如您没有时间前来办理交房手续,请认真填写委托书,转交委托人前来办理。对交房手续及办理过程有任何疑问,请拨打物业服务中心电话咨询。

  谢谢合作!

  潍坊峡山城市建设投资开发有限公司

  年 月 日

催收购房通知书相关文章:

1.房地产催款通知书

2.房款催款通知书

3.催缴房款通知书

4.欠款催收函通知书模板

5.贷款催收通知书

6.货款催收通知书范文

7.关于催款的通知书范文

2481589