学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

标准版施工劳务承包合同最新5篇

时间: 邓茵4587 分享

在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系,那么对于简单劳务承包合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的简单劳务承包合同范文,感谢您的阅读。

标准版施工劳务承包合同最新


↓↓↓点击获取更多"劳务合同"↓↓↓

包工包料施工合同

临时劳务合同书

施工劳务承包合同

建筑桥梁劳务分包合同


施工劳务承包合同1

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包量:“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

4、工程质量要求:主体结构优良

5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价:平方米单价300元人民币

7、工程类别:框剪结构

二、工程承包方式与范围

1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大

电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。

2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行20_年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖

承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。

2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。

3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。

6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度教育,乙方主动配合安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准:合格。

2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。

3、安全生产:达标

(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。

5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。

7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。

8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。

2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。

3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。

4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。

七、材料管理

1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。

2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,10日内质保金全部无息返还完。

甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间: 年

乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话: 月 日

施工劳务承包合同2

发包方(简称甲方):

承包包(简称乙方):

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公正和诚信的原则,就____小区二期项目建设工程施工承包事项,经双方协商,达成如下一致意见,特订立本合同。

一、工程名称

二、工程地点

三、承包方式和内容

四、工程价格

甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量,其清包工工程价格为:____________元/m2。(不含税)

五、工程暂做价

建筑面积暂按____________平方计算,暂定总价人民币____________________,以实际竣工建筑面积决算为准。

六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。

七、进度款的拨付

1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。

2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。

3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_____%。

4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_____%。

5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_____%。

6、竣工验收3个月后一次性付清余款。

7、工程款的拨付必须由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。

八、工期

1、总工期为______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日,工期为______天。每超期一天罚款1000元。

九、质量标准

乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工,工程质量必须达到合格要求。

十、乙方(项目部)责任和义务

1、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后,方可施工下道工序,否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验,所有损失乙方承担。

2、分项工程完工后,甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工,直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。

3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。

4、开工前乙方应向甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件,每月附考勤表。

十一、安全生产的文明施工

1、安全考核指标:本项目的伤亡事故率为“零”。

2、乙方在施工现场内不得随意大小便,做到文明施工,不得私自拿工地材料等,如有发现将给予该价格10倍的罚款,情节严重的移交司法部门处理。

3、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定,要求及郓城县住建局有关规定,并随时接受有关部门的检查,在施工过程中违反质量、安全操作规程,发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担,甲方概不负责。在工地外任何事故,甲方概不负责。

4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故,乙方应按照有关规定立即上报有关部门,同时按照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时,从剩余工程款中扣除)。

十二、其他事项

1、乙方应保证工人工资及时给付,甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下,如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的,甲方将根据情况向乙方收取1—5万元罚款,并将甲方垫付的工人工资,在乙方进度款中直接扣除,甲方不承担一切连带责任。

2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。

十三、合同有效

1、双方签字盖章后生效,本协议未尽事宜,双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。

2、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方:法定代表人:(签字)电话:

乙方:法定代表人:(签字)电话:年 月 日

施工劳务承包合同3

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方本着互利互惠、公平合理、诚实信用、自愿有偿的原则,结合本工程的实际情况,通过充分友好磋商,签订以下劳务承包施工合同,双方应当共同遵照执行。

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、结构形式:砖混结构

4、建筑层次:

5、建筑面积暂定: 平方米,另加顶层阁楼 平方米,最后按实际面积结算。

6、二层每平方米单价145元(卫生间楼板现浇、楼顶露台现浇及前墙贴瓷砖)。

第二条 承包方式

本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自带工具、机具及劳保、安全用具,包括脚手架、搅拌机、斗车、振动器等施工工具。

第三条 承包范围

一、二层主体工程及屋顶阁楼,不包括水电安装。乙方必须按图施工,需要变更图纸的,须经双方协商确认后方可施工,增加施工内容及面积须经甲方签字认可。

第四条 工期

工程期限 天,含雨雪天气。开工日期: 年 月 日。具体开工日期遵发包方通知。因甲方材料供应不及时造成工期延误的,工期顺延。

第五条 质量要求

乙方必须按国家规定的施工工艺及要求进行施工。红砖、混凝土须按时湿水,水泥砂子配比适当,浇捣砼振捣必须实心实意,墙面平整,外墙面砖必须外观舒适美观,勾缝大小均匀、平直,并有光泽。因质量不符合要求返工造成甲方材料损失,由乙方承担赔偿责任,增加的施工费及人工工资由乙方自行承担。甲方不安排工程监理人员,但将不定期进行质量检查,对明显不合格的地方将要求乙方整改,乙方必须无条件整改。

第六条 安全文明施工

1、乙方应当对其聘请的农民工进行安全生产教育,杜绝安全事故的发生。

2、严格遵守操作规程,不准违章作业、盲目蛮干。

3、脚手架搭设应当规范、劳固、稳定,要有足够的承受力,不变形,不倾斜。

4、施工人员进入施工场地应当佩戴安全帽及其它安全防范工具。

5、因违反安全操作规程出现的人身伤亡事故造成的损失由乙方承担。工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理。

6、材料推放整齐,每天下班前清理现场,盖好水泥,杜绝浪费材料的现象。

第七条 双方职责

甲方职责

1、甲方负责提供二套图纸。

2、甲方负责水、电、路三通,提供必要的施工条件。

3、甲方负责协调村、组及周边邻居关系。

4、甲方负责保证原材料及时供应。

5、甲方保证按时支付工程款。

乙方职责

1、乙方应提前一个星期呈报材料使用计划。

2、乙方在保证工程质量的前提下尽可能节约材料。

3、乙方保证按期施工,因工期延误造成甲方经济损失的,应承担相应的赔偿责任。

第八条 付款方式及期限

乙方进场,甲方预付每层壹万元,以后主体完工后支付至工程的款的80%,剩余20%工程款作为工程质量保证金,一年后支付给乙方。

第九条 违约责任

1、合同双方当事人中任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

2、未办理验收手续,甲方提前居住、使用房屋而造成的损失由甲方承担。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行的,该方应及时通知对方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、因乙方过错,使工程质量达不到约定的标准,由乙方负责修理,工期不顺延。

5、由于乙方人为损坏预制板、梯级小件等造成安全事故由乙方负责,如因预制板、小件等质量不合格造成的安全事故由甲方负责。

第十条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生争议,双方尽量协商解决;协商不成,双方均可向合同履行地人民法院提起诉沧桑。

第十一条 附则

1、本合同经双方签字(捺印)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,双方各持一份。

甲方签名: 乙方签名:

身份证号: 身份证号:

年 月 日

施工劳务承包合同4

甲方(发包单位):

乙方(承包单位):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业合同,双方共同遵照执行。

一、 工程名称:

二、 工程地址:

三、 工程内容、性质及数量:

四、 工程日期:

五、 工程质量要求:

六、 工程造价:

七、 工程承包方式及取费标准:

八、 工程价款的拨付及结算方式:

九、 本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号均由甲方核验后乙方点交签证。其中:

十、 考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:

1.安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

2.工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

3.工程工期:

4.文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关对施工现场的管理制度,做到文明施工。

十一、 甲方责任:

1.组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

2.组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交流。

3.负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,

4.负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5.按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

十二、 乙方责任:

1.按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

2.按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3.按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4.严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

5.按照国家和上海市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证等有效证件。

十三、 双方协议工价如下:

十四、 甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件,下列附件与本合同具有同等的法律效力。

1. 安全生产协议书;

2. 治安、保卫、防火等协议书。

十五、 甲、乙双方就材料、设备、工具物品等方面的事项,可另行约定。

十六、 违约责任:

1.当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、不按约定支付劳务作业工程款或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金;

(2)甲方不履行或不按合同约定旅行义务时,应向乙方支付违约金 元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

2.当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 元的违约金;

(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 元的违约金;

(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

3.一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十七、 本工程甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。

十八、 争议:甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。可向工程所在地法院提起诉讼。

十九、 本合同自签订后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

二十、 本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。

甲方(合同章): 乙方(合同章)法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:地址: 地址: 电话: 电话:

施工劳务承包合同5

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

1、劳务分包人资质情况

2、工程概况

2.1、工程名称:

2.2

2.3、承包内容和方式:铝合金窗、铝合金门联窗、雨蓬、石材包柱、后补埋件以及图纸包括的测量放线、龙骨安装、层间封修、保温、防雷接地、防火等与此有关的一切工序

3、合同价款及付款方式、结算方式

3.1合同价款

3.1.1 劳务总价(暂定):

3..1..2合同单价:

本工程合同单价详见表3。本合同为固定单价合同,合同中包括但不限于以下费用:乙方自供的材料费、加工费、人工费、保管费、损耗费、装卸费、场地运输费、安装费、调试费、税费、服务费、土建配合费、现场摊销费、材料和物价的上涨费、施工人员各项保险和医疗费用以及培训费等一切费用,不因气候条件因素、不因为外汇的浮动而增加等等因素。

3.1.3各分项工程工序单价

本工程各分项工程的工序单价详见表3,本工序单价是为方便乙方按月报工程量及方便抢工而设定,保温材料为保温岩棉或保温板,单价不做调整。

3.1.4工程量计量规则

3.2付款方式:

3.2.1在工程施工过程中,每月按进度付款,乙方每月25日前将已完成并经甲方验收通过的合格工作量上报甲方项目部,未经验收的工程量甲方不予认可。合格工程量以乙方的工序报验单(附带自检、专检记录,报验单上详细写明工序完成位置、工序名称,完成数量等)获得甲方项目部(质检员和项目经理)签字为准,以备核查;当报验资料不全或没有时,甲方监督部门有权认为乙方虚报工程量,并在下月进度款中予以扣除;

3.2.2甲方每月按认可工作量的%付进度款。如因乙方原因未按计划完成任务,按如下方式处罚:

a) 按月进度计划,每月未按计划完成任务,在支付本月工程进度款时由原

b) 如下个月按计划完成任务,仍按原规定

c) 如本月除完成计划,还追回上月未完成任务,支付本月还可以追补上月因未完成任务扣除部分工程进度款。

3.2.3当月中乙方因质量、安全、文明施工、材料浪费、吊篮和脚手架遗损及其它各方面而导致的罚款在当月申请工程款中予以扣除。(具体规则详见 附件5)

3.2.4工程完工经甲方验收通过并拿到四方验收单后付至工程总额80%;工程竣工结算后半年内甲方分两次付至结算额的95%,余款5%在竣工结算后质保期满一个月后支付。在支付至95%和支付5%的质保金时需要甲方的售后服务部验收签字方能付款。

3.2.5乙方必须提供税务局认可正式劳务发票,否则甲方有权拒付工程款。

3.2.6乙方要建立农民工工资专用账户,同时给每个劳务人员办理农民工实名制卡,并将人员花名册和实名制卡、身份证、暂住证、乙方劳务人员的劳务合同

上报项目部备案。乙方每月到公司领取月进度款时,必须出具上月给劳务人员(与劳务人员花名册相符的)打卡的手续证明或劳务人员领工资的签字记录交给甲方项目经理备案(有劳务公司盖章证明的),否则甲方有权不予办理请款事宜,停止支付乙方工程款;如不能及时发放且造成劳务人员聚众闹事、上访等事宜时,甲方有权采取相关措施。如:按劳务人员提供的数额直接发补费用,不管乙方确认与否,甲方必须从劳务费用中扣除,冲抵劳务费用。同时为了解决事情,在不得已情况采取措施而发生的费用,也由乙方承担。

3.3 竣 工 结 算:

3.3.1结算原则:双方采用固定劳务单价的,施工过程中不计算工时,按实际完成工程量进行结算。

3.3.2结算时间:工程竣工(以业主签署的竣工证明为准),确认工程质量等级10天后进行结算。

3.3.3结算依据:

(1)合同及施工图、竣工图

(2)现场签证及变更

(3)罚款单

(4)材料损耗结算单

(5)质量验收确认单,工序报验资料

4、工 期

4.1开工日期:年

竣工日期:年月 总日历天数为

4.2工期延误:

4.2.1乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等自身原因延误工期,否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的劳务公司来确保工期,由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。

4.2.2以下情况造成工期延误,经甲方确认后可以顺延;

①不可抗力;指天灾、国家有重大事件发生,业主有明确的证明文件。 ②设计变更;非乙方原因的变更洽商,导致工期顺延。甲方有明确的证明文件。

③一周内非乙方原因停水停电累计8小时

④由于业主的原因;

⑤甲方原因。

4.3工程延误处罚:

确因乙方责任造成的工期延误,乙方应承担违约责任,每拖延一天甲方按每天 500 元扣罚乙方。

5、质量标准

5.1工程技术质量标准:铝板幕墙和石材幕墙质量要符合《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-20__规定要求;玻璃幕墙质量符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-20__规定要求;窗质量符合《铝合金窗》 GB/T 8479-20__的规定要求

5.2乙方按照国家标准、规范和甲方设计要求进行施工,随时接受甲方人员的检查、检验,对达不到要求而造成返工的,乙方负责材料损失及工期延误的责任。

5.3严格执行甲方的技术交底,严格按甲方提供的设计文件施工,任何合理化建议未被甲方批准前不得实施。

5.4乙方必须根据验收规范的要求每道工序每个检验批报验,在报验前必须自检和专检,合格且形成自检报告上报甲方。乙方严格执行工序报验、三检(自检、专检、交接检)制度,不经验收不得进行下道工序施工。

5.5乙方施工质量达不到合同约定质量标准,甲方有权要求乙方在指定时间内整改完毕,否则可要求乙方无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的劳务公司来确保质量,由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。

5.6乙方在施工过程中如出现施工质量问题,按照附件6《施工管理处罚条例》进行处理,且必须无条件整改。对于一次性整改不合格的处以1000-5000元罚款。同一部位连续三次整改不到位处以10000-50000元追加处罚。(如果乙方拒绝签子,由甲方项目经理和质量员单独签字即可生效,且双倍从乙方工程款中扣除,

5.7 乙方已经充分理解并服从甲方《质量管理制度》和要求,并尊从甲方质量安全部的督察和管理。

6、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本工程施工图纸;

(4)技术规范、标准。

7、安全施工

7.1乙方必须与甲方签订安全协议;严格执行甲方的安全管理规定。同时,必须服从并执行国家行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。

7.2甲方应对乙方在施工场地的全体劳务人员进行三级安全教育,甲方不得要求乙方施工人员违反安全生产管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

7.3乙方现场组建安全管理体系,并设置专人负责,专项负责管理乙方所有工人的安全工作,因违章指挥、违章操作、操作不当等一切原因引起的安全事故、工伤等的后果,均由乙方全部承担责任。

7.4乙方必须按甲方安全交底的内容执行、配合甲方的安全检查。

7.5全体工人参加每周一次的质量、安全及文明施工大会。

7.6由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

7.7乙方须为所有劳务人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备、材料及成品、半成品办理保险,支付保险费用。

7.8保险事故发生时,甲乙双方有责任尽力采取必要的措施,防止或减少损失。

7.9乙方按甲方要求配置相关的合格的管理人员并且是全职的。

7.10甲方安全员负责现场的所有安全管理规定及罚款措施(如果乙方拒绝签子,甲方项目经理和安全员单独签字即可生效,且双倍从乙方工程款中扣除,不需乙方签字)以上费用直接从每月工程款中扣除。

7.11乙方在现场使用的劳保用品必须是合格的,符合国家相关规定的产品,劳务人员的服装要按照甲方要求统一着装。

8、项目经理

工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务:项目经理 ,职称: 工程师 。

9、双方责任:

9.1甲方责任

9.1.1甲方负责向乙方进行工程、施工技术、质量、工期、安全交底;

9.1.2甲方向乙方提供施工图纸二套,相应的加工图和编号图;

9.1.3按合同支付工程款,如因施工质量、安全等问题导致工程无法顺利进行或质量验收受到影响,甲方可视情节而定,缓发工程款或进行处罚扣减工程款。

9.1.4主要材料依据施工顺序按时进场;

9.1.5监督乙方工程施工技术、质量、工期、安全、现场综合管理等,协调现场的各项工作,处理现场出现的问题;

9.1.6负责工程中间验收、隐蔽验收、工程变更签证、竣工验收。

9.2、乙方责任

9.2.1乙方队伍成建制及人员配制,

9.2.1.1必须为成建制、合法、正式的法人组织,保证其具有合格的施工资质并自费办理在沈阳市有关建设管理部门的报批和登记。服从国家、当地政府、工地所在地的行政管理部门的法律、法规制度要求;服从所在工地业主、总包、监理的管理要求。

9.2.1.2管理人员的配备要求:乙方必须配有常驻工地项目经理、质量员、安全员、技术员、材料员五项专业管理人员(符合项目需要数量)。同时指定专职看火人员,配备相应消防器材;配备专职材料员,进行库房管理,配合甲方进行材料验收和统计工作。按甲方的规定进行统一着装,费用由乙方自负

9.2.1.3在规定的场地内,乙方自行搭设办公室、库房、临设等,乙方搭设的办公室要配备电脑、打印机等设备,库房材料应分类码放整齐,贴上标签;加工

地点应满足甲方的规定要求。乙方搭设所有设施的材料全部自行提供且符合安全消防规范要求。

9.2.1.4现场不能提供住宿场地,乙方自行解决住宿并承担所有费用。

9.2.1.5按当地政策、总包方的要求须办理的手续、证件、备案、相关证件齐备(技术类:电工、焊工、吊装工、信号工等须有证件;行政类:身份证、暂住证、实名制卡、劳务人员的劳务合同、进京施工许可证、务工证、健康证、上岗证等证件必须齐全,费用由乙方自行负责。

9.2.1.6 乙方与全体施工人员签订劳务合同,在规定部门给全体施工人员上工伤、医疗保险。(费用已包含在乙方的合同单价中)

9.2.1.7乙方负责其所有劳务人员在遵纪守法、安全生产、食品卫生、交通安全、预防煤气中毒等方面的教育,由于以上原因造成的相关事故及法律责任以及经济损失由乙方自行承担。

9.2.1.8乙方应保证有满足施工进度要求的人员、机械设备,人员、机械设备的调入和调走均须得到甲方事先的认可,甲方有权要求于二日内更换任何不称职的人员。

9.2.1.9甲方提供脚手架及吊篮供乙方使用,乙方按操作规定使用脚手架及吊篮;乙方自行负责脚手板二次铺设及移动,但需经甲方项目部验收合格方可使用;施工过程中,脚手架、脚手板和吊篮由乙方负责保管,如有丢失或损坏,乙方负责全额赔偿(如果乙方拒绝签子,甲方项目经理单独签字即可生效,不需乙方签字),从当月工程款中直接扣除。乙方同时负责施工过程中吊蓝的装卸车、安装、搬运、移动、退场等工作。如因乙方不能及时配合,甲方安排其他人员配合,所发生的费用由乙方双倍承担(如果乙方拒绝签子,甲方项目经理单独签字即可生效,不需乙方签字)并从本月工程款款中直接扣除。

9.2.1.10按规定参加甲方项目部每日生产例会。

9.2.1.11按甲方要求完成布置每日的任务;按甲方要求调配劳动力。

9.2.1.12乙方自带的全站仪、经纬仪、水准仪、激光铅重仪、尺等测量仪器必须有检测合格证明,费用自理。

9.2.1.13乙方必须配合甲方进行施工试验工作,施工单价按本合同执行,造价=合同单价×施工面积。

9.2.1.14乙方施工所用到的辅助材料(如:测量放线的钢材、玻璃架子、其他材料堆放架子等)需自行提供并符合使用要求,如果需要甲方提供的,需承担其材料购买费用。

9.2.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

9.2.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款

9.2.4质量保修

质量保修期内,如有维修工作(含玻璃自爆或人为损坏的情况),在接到甲方通知后当日内派人到现场核实情况,两天内到场进行维修并自行承担费用,情况严重时必须当天到达现场进行维修,否则甲方另行安排,发生的所有费用从保修金中扣除。质保金不足时,乙方必须向甲方支付或从其他工程的工程款中扣除。当未付的工程价款不足抵扣的,甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。(以上费用乙方拒不签字的,经甲方核实后双倍罚款)

9.2.5材料

9.2.5.1严格执行甲方对现场材料的管理规定,乙方负责对所有到场材料及余料、废料装卸、搬运、调直、下料及按规定存放保管,按要求对材料进行搬运、堆放、标识和保护,任何由于乙方对甲方材料保管不力造成的经济损失及工期延误均由乙方负责,材料场内的装卸、搬运、保管费用均已包含在合同价款中。材料损耗乙方据不签字的,由现场项目经理与材料员核实后签字即可生效,直接从当月的工程款中扣除,不需乙方签字认可。

9.2.5.2对甲方供应材料,从材料进场到工程完工为止,乙方在运输、下料、安装及成品保护整个过程中应将现场损耗控制在双方约定范围内(见表4),如超出约定范围 ,按公司的材料采购单价计算,由乙方承担该费用。

9.2.5.3乙方自供材料须按甲方项目部要求报验,并提供质保资料经甲方验收通过后方可在工程中使用,需要复试的材料必须进行复试,试验费用均已包含在合同价款中。

9.25.4乙方进场后马上配劳务专用章,内容是:劳务有限公司法库县文体中心幕墙工程劳务专用章。此刻章为矩形章。

9.2.5.5乙方必须对甲供材料进行验收、清点工作,验收材料和接货时必须盖劳务专用章。

9.2.5.6乙方必须搭设材料堆放场地,跨年度工程或由于特殊原因造成工程停工的,由乙方派专人负责看管,直至甲方要求退场。(甲方根据情况给与乙方一定补偿)

9.2.6乙方应已视察完现场,保证对现场条件、已完工程部分、工程范围和性质满意并接受,不得再提出合同价款的变更要求。

9.2.6.1合同有变更或增项时,优先参照原合同中的原有单价或相近的单价执行;如果没有类似幕墙形式,则双方重新进行洽商谈判。

9.2.6.2乙方了解工地现场可能有其他施工单位同时进行施工,乙方应与其他施工单位充分合作及协调,以免妨碍施工进度,若现场情况因此不允许乙方连续施工,所发生的费用及时间应已包括在合同价款及工期中。

9.2.6.3 工程设计方案发生变更时,乙方应无条件先立即组织施工,变更后的价款签订同步进行。

9.2.7、资料:

9.2.7.1乙方应按照甲方的管理要求填写相关施工报验资料,并取得同意,方可进行下一道工序施工,月度工程款的支付以书面工序报验单为准;

9.2.7.2由于乙方提供的竣工资料不完整或不合格,甲方有权拒绝验收和付款,由此造成的损失均由乙方承担。

9.2.8、文明施工与成品保护

9.2.8.1乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的规定,因

乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。

9.2.8.2乙方配合甲方对文明施工及成品保护的检查。

9.2.9、乙方不能按照合同条款履行,情节较轻的,甲方对乙方处以一定的罚款,不超过合同的3%;情况较严重并已经对甲方造成损失的,甲方有权利要求乙方无条件退场,且乙方要承担一切经济损失。

9.2.10、如因甲方资金出现问题影响无法及时支付给乙方工程款款的,乙方仍需配合甲方保证工期进度,保证乙方劳务人员不能因此停工待业,甚至聚众闹事。 9.2.11、乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的甲方损失,由乙方承担,所造成的损失,甲方从乙方工程款中直接扣除,延误的工期不予顺延。 10、争议解决:

10.1如本合同在执行过程中发生争议,双方协商解决。如协商无结果,则双方同意由沈阳市仲裁委员会仲裁解决。

10.2乙方提出无理要求或寻衅滋事的或阻止后续施工队进场施工的,由此给甲方造成的名誉及一切经济损失均由乙方承担,且甲方将扣除乙方剩余的全部工程款。

11、合同生效与终止:

11.1本合同从签订之日起生效。竣工决算完成,两年保质期满以后,合同终止。本合同一式两份,双方各执壹份。

11.2由于乙方原因造成工程进度缓慢或停工的,甲方有权利要求乙方无条件退场。并保留追加处罚的权利。

11.3由于业主原因造成工程进度缓慢或停工的,乙方必须全力配合甲方工作,并服从甲方的安排。

11.4乙方不得将工程转包,如发生转包,甲方有权终止合同,由此造成一切损失由乙方负责。

12、工人花名册作为合同组成的一部分,具有法律效力

13、未尽事宜,双方另行协商。

14、合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分,具有同等法律效力。 合同其它组成文件:

甲方代表: 开户银行: 银行帐号: 日 期:

乙方代表:开户银行:银行帐号:日 期:

标准版施工劳务承包合同最新相关文章

标准版施工劳务承包合同最新3篇

关于劳务施工的承包合同5篇

施工劳务承包合同书最新3篇

标准版劳务承包合同范本3篇

施工劳务承包合同范本3篇

工程劳务承包合同协议书

施工劳务承包合同3篇最新

施工劳务承包合同范本

标准版劳务分包合同范本

施工劳务承包合同书范文3篇

1066213