学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

建设工程承包合同样本四篇

时间: 重伶1267 分享

  建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下 简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。下面就是小编给大家带来的建设工程承包合同样本四篇,欢迎大家阅读参考!

  建设工程承包合同1

  发包方:_____(以下称甲方)

  承包方:_____(以下称乙方)

  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

  1.工程名称:______

  2.工程地点:______

  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方

  米。

  4.承包内容:

  5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

  (1)……

  (2)……

  7.工程开工日期:____年__月__日

  8.工程竣工日期:____年__月__日

  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为

  依据。

  10.甲方主要义务:

  (1)……

  (2)……

  11.乙方主要义务

  (1)……

  (2)……

  12.违约责任:

  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰

  计算违约金。

  (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰

  计算违约金。

  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙

  方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,

  属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费

  修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承

  包人应当承担损害赔偿责任。

  13.本合同附件:共___份

  14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收

  和款项结清时为止。但保修一条除外。

  15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7

  份,由发包方送建设银行一份。

  发包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____

  承包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____

  签约日期:____年__月__日

  建设工程承包合同 2

  发包方:_____

  承包方:_____

  上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:

  第一章 合同一般规范

  第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下

  简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词

  用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。

  1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价

  款能力的当事人。

  2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

  3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接

  受的当事人。

  4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

  5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监

  理。

  6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

  7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

  8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的

  工程造价管理部门。

  9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的

  工程质量监督机构。

  10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

  11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支

  付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

  12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合

  同价款。

  13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

  14.工期:协议条款约定的合同工期。

  15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。

  16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

  17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图

  纸(包括配套说明和有关资料)。

  18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图

  规定的场地。

  19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、

  委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

  20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造

  成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损

  害的自然灾害。

  21.协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。

  第2条 合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下:

  1.协议条款;

  2.合同条件;

  3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

  4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

  5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

  6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

  7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有

  合同的效力。

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方

  协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一

  致的,按第30条约定的办法解决。

  第3条 施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、

  规范时,可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按

  协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

  国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工

  工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文

  译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。

  第4条 图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向

  乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸工作。需要特殊保密

  的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙

  方承担。

  第二章 双方一般责任

  第5条 甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约

  定的权力,履行合同约定的职责:

  1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任

  何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

  2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方

  代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,

  并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能

  及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,

  甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方

  认为甲方代表指令不合一,应在收到指令后24小时内提出书面电告,甲方代表在

  收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通

  知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方

  代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成

  的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

  3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它

  约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后

  果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经

  济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。

  实行社会监理的工程,甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。甲

  方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,

  履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。

  甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任

  应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。

  第6条 乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定

  的权利,履行合同约定的职责:

  1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,

  甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;

  2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出

  的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证

  工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送

  交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期,责任在乙

  方,由乙方承担费用。

  乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件

  约定的义务和其职权内的承诺)。

  第7条 甲方工作。甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以

  下工作:

  1.办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、架空和地下障碍等

  工作,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

  2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并

  保证施工期间的需要;

  3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的

  主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

  4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;

  5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准

  手续(证明乙方自身资质的证件除外);

  6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;

  7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

  8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有

  关费用。

  甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙

  方有关损失,工期相应顺延。

  第8条 乙方工作。乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:

  1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与

  工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。

  2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故

  报告。

  3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如

  乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。

  4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的

  建设工程承包合同 3

  甲方:_______

  乙方:_______

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下

  协议。

  第一条 工程概况。

  1.1 工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  承包范围:

  1.2 开工日期:

  竣工日期:

  总日历日期:

  1.3 质量等级:

  1.4 合同价款:

  第二条 合同文件及解释顺序。

  第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  3.1 合同语言:

  3.2 适用法律法规:

  3.3 适用标准、规范:

  第四条 图纸。

  4.1 图纸提供日期:

  4.2 图纸提供套数:

  4.3 图纸特殊保密要求和费用:

  第五条 甲方驻工地代表。

  5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:

  5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):

  第六条 乙方驻工地代表。

  第七条 甲方工作。

  7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:

  7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:

  7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:

  7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:

  7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:

  7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:

  7.7 会审图纸和设计交底的时间:

  7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  第八条 乙方工作

  8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:

  8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:

  8.3 施工防护工作的要求:

  8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

  8.5 对施工现场交通和噪音的要求:

  8.6 成品保护的要求:

  8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  8.8 施工场地整卫生的要求:

  第九条 进度计划

  9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:

  9.2 甲方代表批准的时间:

  第十条 延期开工。

  第十一条 暂停施工。

  第十二条 工期延误。

  第十三条 工期提前。

  第十四条 检查和返工。

  第十五条 工程质量等级。

  15.1 工程质量等级要求的经济支出:

  15.2 质量评定仲裁部门名称:

  第十六条 隐蔽工程、中间验收。

  16.1 中间验收部位和时间:

  第十七条 试车。

  第十八条 验收和重新检验。

  第十九条 合同价款及调整。

  19.1 调整的条件:

  19.2 调整的方式:

  第二十条 工程预付款。

  20.1 预付工程款总金额:

  20.2 预付时间和比例:

  20.3 扣回时间和比例:

  20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任:

  第二十一条 工程量的核实确认。

  21.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:

  第二十二条 工程款支付。

  22.1 工程款支付方式:

  22.2 工程款支付金额和时间:

  22.3 甲方违约的责任:

  第二十三条 甲方供应材料设备.

  23.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):

  第二十四条 乙方采购材料设备。

  第二十五条 设计变更

  第二十六条 确定变更价款。

  第二十七条 竣工验收。

  27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间:

  27.2 乙方提交竣工图的时间和份数:

  第二十八条 竣工结算。

  28.1 结算方式:

  28.2 乙方提交结算报告的时间:

  28.3 甲方批准结算报告的时间:

  28.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间:

  28.5 甲方违约的责任:

  第二十九条 保修。

  29.1 保修内容、范围:

  29.2 保修期限:

  29.3 保修金额和支付方法

  29.4 保修金利率:

  第三十条 争议。

  30.1 争议的解决程序:

  30.2 争议解决方式:

  第三十一条 违约。

  31.1 违约的处理:

  31.2 违约金的数额:

  31.3 损失的计算方法:

  31.4 甲方不按时付款的利息率:

  第三十二条 索赔。

  第三十三条 安全施工。

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议。

  第三十五条 地下障碍和文物。

  第三十六条 工程分包。

  36.1 分包单位和分包工程内容:

  36.2 分包工程价款的结算办法:

  第三十七条 不可抗力。

  37.1 不可抗力的自然灾害认定标准:

  第三十八条 保险。

  第三十九条 工程停建或缓建。

  第四十条 合同生效与终止。

  40.1 合同生效与终止:

  第四十一条 合同份数:

  41.1 合同副本份数:

  41.2 合同副本的分送责任:

  41.3 合同书制定费用:

  合同订立时间:____年__月__日

  发包方(章):           承包方(章):

  地址:________       地址:_______

  法定代表人:_____       法定代表人:_______

  委托代理人:_____       委托代理人:_______

  电话:________       电话:__________

  传真:________       传真:__________

  开户银行:______       开户银行:________

  帐号:________       帐号:__________

  邮政编码:______       邮政编码:________

  建设工程承包合同 4

  合同编号

  工程名称:_________

  工程编号:_________

  发包方:_________

  承包方:_________

  签订时间:_________

  签订地点:_________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关

  规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本

  合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:__________

  二、工程地点:__________

  三、工程项目批准单位:________________

  批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)

  项目主管单位:____________________

  四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积___(平方

  米);其它:________________

  五、工程造价:______(万元),其中土建:_________(万

  元),安装:______(万元)。

  第二条 施工准备

  一、发包方:

  1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2._月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水

  表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整

  ,拆迁障碍物的资料。

  3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。

  4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施

  工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。

  5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三

  方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和

  修改施工图__份。

  二、承包方:

  1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维

  修工作;

  2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、

  成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

  第三条 工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天),自

  __年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日

  期,见附表一)。

  二、开工前__天,承包方向发包方发出开工通知书。

  三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未

  能清除,影响进场施工;

  2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交

  验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

  3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设

  计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(

  每次连续4小时以上),影响正常施工;

  5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条 工程质量

  一、本工程质量经双方研究要求达到:________________

  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规

  程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供

  质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

  2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证

  方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通

  知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

  3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定

  ,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构

  完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

  5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工

  程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;

  重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共

  同研究,并经设计建设单位签证后实施;

  6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之

  日算起。

  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工

  程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合

  质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要

  求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

  四、本工程材料和设备差价的处理办法:_______________

  第六条 工程价款的支付与结算

  工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款

  结算办法”执行。

  一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的

  %备料款,计人民币__万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的

  __%计人民币__万元,安装工程按人工费的__%计人民币__万元

  ;材料设备差价__万元,分__次支付,每次支付时间、金额____

  ___

  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支

  付进度款,工程进度款支付达到合同总价的__%时,按规定比例逐步开

  始扣回备料款。

  三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验

  收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之__

  的违约金。

  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的

  停、窝工损失的,应由发包方承担。

  六、本合同造价结算方式:____________________

  七、承包方在单项工程竣工验收后__天内,将竣工结算文件送交发包方和经

  办银行审查,发包方在接到结算文件__天内审查完毕,如到期未提出书

  面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。

  第七条 施工与设计变更

  一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开

  工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依

  据,承、发包双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通

  知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设

  计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包

  括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际

  损失)由发包方负责,并调整合同造价。

  三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改

  工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施

  ,其节约的价值按国家规定分配。

  四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸

  ,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资

  落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

  第八条 工程验收

  一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、

  《工程施工及验收规范》、


相关文章

1.建筑安装工程承包合同新版

2.建筑安装工程承包协议书

3.建筑安装工程承包合同简单

4.安装工程承包合同协议书

5.建筑工程承包合同最新版本

建设工程承包合同样本四篇

建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下 简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。下面就是小编给大家带来的建设工程承包合同样本四篇,欢迎大家阅读参考! 建设工程承包
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
199919