学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

园林绿化工程合同书(2)

时间: 翠梅833 分享

  2、乙方的权利及义务:

  (1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。

  (2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

  (3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全。

  (4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

  (5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。

  (6)、参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。

  (7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

  (8)、在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

  八、质量与验收

  1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收,园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准,竣工验收如未能达到中标质量标准的,乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金,因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

  2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工,确保质量。各分项工程,隐蔽工程,尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收,并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加,质量不合格的承包单位无条件返工,直到合格为止。

  九、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  本合同双方约定 签字盖章 后生效

  十、合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  园林绿化工程合同书范文3

  建设单位(甲 方):

  承建单位(乙 方):

  为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:园林绿化

  2、 工程地点: 北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦

  3、 承包方式:包工、包料

  4、 工程造价:壹拾万元人民币

  第二条 工程期限

  本工程2011年8月20日开工,2011年10月10日竣工。

  第三条 工程延误与工程奖罚

  1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意, 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

  2、施工中因各种原因需要停工,应提前 24 小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

  3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

  4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。

  第四条 甲方工作

  1、 确保施工现场做到三通一平。

  2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

  第五条 乙方工作

  1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工 程进度的监督检查。

  2、 工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承 担质量保修责任。

  3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工, 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用, 由乙方承担。

  第六条 质量验收

  工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准,经验收不合格,乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

  第七条 付款方式

  工程施工完毕验收合格后15日内,甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

  第八条 争议处理

  因履行本合同发生争议,应协商解决,如协商不成,应由甲方所 在地人民法院管辖。

  本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

 

 看了园林绿化工程合同书的人还看了:

1.园林绿化工程合同

2.市政绿化工程施工合同范本

3.绿化景观工程承包合同范本

4.小区园林绿化施工合同范本

5.绿化工程设计合同范本

2420208