学习啦 > 合同 > 合同范本 >

建筑工程技术服务合同精选5篇

时间: 晓铭0 分享

合同目的是抽象概括的,不是具体的物和行为,而是物和行为背后所隐含的合同当事人的目标。合同目的可以由合同具体进行规定,也可以根据合同标的结合其他情况进行推定。下面是小编精心给大家整理建筑工程技术服务合同精选,希望大家喜欢!

建筑工程技术服务合同精选5篇

建筑工程技术服务合同精选1

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程立项批准文号:

资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数_____天。

四、质量标准

工程质量标准:____________________。

五、合同价款

金额(大写)______元(小写)__________元

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:_____年_____月_____日;合同订立地点:_____;本合同双方约定_____天后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):____法定代表人(签字):____

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程技术服务合同精选2

发包方:______________(以下简称甲方)

承包方:______________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:

一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。

二、该土地位于______________,四至为:东至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。

四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工,_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:

(一)该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

(二)该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本,每年的_______月_______日前一次性全额支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的_______月_______日前一次性全额支付,所有款项在_______月_______日前付清。

十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。

十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。

十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。

十六、本合同的签订地在______________,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签盖章后生效。

甲方(公章):________________乙方(公章):________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程技术服务合同精选3

项目名称:______

委托方(甲方):______

服务方(乙方):______

填写说明

一、"合同登记编号"的填写方式:

合同登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260?4规定填写。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

四、服务内容、方式和要求:

包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

属技术培训合同的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。

属技术中介合同此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项:

包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件,双方协作的具体事项。

属技术培训合同此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

六、其他:

合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

七、委托代理人签订合同时,应出具委托证书。

八、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

依据《中华人民共和国民法典》的规定,合同双方就 项目的技术服务(该项目属 计划),经协商一致,签订本合同。

一、服务内容、方式和要求:

应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同当应填写中介内容和要求。

二、工作条件和协作事项:

三、履行期限、地点和方式:

四、验收标准和方式:

技术服务或者技术培训按 标准,采用 方式验收,由 方出具服务或者培训项目验收证明。

本合同服务项目的保证期为 .在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。

五、报酬及其支付方式:

(一)本项目报酬(服务费或培训费):______ 元。

服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由 方负担。

(二)本项目中介方活动经费为:______ 元,由 方负担。

中介方的报酬为:______ 元,由 方支付。

(三)支付方式(按以下第 种方式):

①一次总付:______ 元,时间:______

②分期支付:______ 元,时间:______

元,时间:______

③其他方式:______ 。

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法:______

技术服务违反本合同约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

技术培训违反本合同约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

技术中介违反本合同约定,违约方应当按________________________规定,承担违约责任。

(一)违反本合同第 条约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

(二)违反本合同第 第约定,____方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:

(三)

七、争议的解决方法:

在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求________进行调解。

当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第____种方式解决。

(一)因本合同所发生任何争议,申请________ 仲裁委员会仲裁;

(二)向________人民法院起诉。

八、其他(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式,定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜):

九、本合同有效期限:______ ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日。

甲方:________________________

代表人:______________________

________年 ________月 ________日

乙方:________________________

代表人:______________________

________年 ________月 ________日

建筑工程技术服务合同精选4

委托方(甲方):_________________

住所地:_________________

法定代表人:_________________

项目联系人:_________________

通讯地址:_________________

邮编:____________电话:_____________传真__________

受托方(乙方):

住所地:_________________

法定代表人:_________________

项目联系人:_________________

通讯地址:_________________

邮编:____________电话:_____________传真__________

甲方委托乙方对_________________工程进行__________

_________检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合搞好 该工程的工作,并支付相应的'检测技术服务报酬,经双方平等协商,达成如下协议,由双方共同遵守。

第一条:工程概况

1. 工程名称:________________________________

2. 建设单位:________________________________

3. 监理单位:________________________________

4. 施工单位:________________________________

5. 设计单位:________________________________

6. 勘察单位:________________________________

7. 建筑面积:________________________________

8. 工程地点:________________________________

9. 结构类型:________________________________

第二条:检测技术服务具体内容

其它 :______________________________________

第三条:检测费用及支付方式

1. 本合同依据《河北省建设厅关于转发省物价局调整〈河北省工程质量材料检验收费标准〉的通知》(冀建建[20__]106号)文件和河北省物价局《关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》(冀价经费字[20__]第6号)标准执行结算。

2. 检测技术服务费总额为:________________元 (大写)_______________________。见证取样检测技术服务费总额为:_______________元 (大写)__________________或按实际结算。

3.检测技术服务费由甲方________________(一次或分期)支付乙方。

第四条:甲方向乙方提供的有关资料文件

第五条:检测期限

本工程检测期限自_______年____月____日开始,______年____月 _____日结束。该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。

第六条:甲方责任

1.甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。

2.甲方应办理现场检测工作的各项准备工作。

3.甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。

4.在有毒、有害环境中作业时,甲方应按有关规定提供相应的防护措施。

5.甲方对乙方提交的报告书,未经乙方的同意,不得复制或用于本合同外的项目。

6.本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应付的责任。

第七条:乙方责任

1.乙方应按相关规定完成约定的检测工作,按时向甲方交付报告,并对其质量负责。

2.乙方应在合同签订前对有必要解释或说明的项目条款向甲方告知。

3.乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备和布置工作。

4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。

5.根据检测分析结果负责提供正式的检测技术报告一式三份(如甲方需增加报告份数要事先说明,超出份数加收报告复制成本费)。

6.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负责的责任。

第八条:违约责任

1.由于甲方原因造成的损失,由甲方承担法律责任和经济责任。 由于乙方原因造成的损失,由乙方承担法律责任和经济责任。

2.在履行合同期间,一方要求终止或解除合同时,应向另一方 支付违约金。

3. 甲方不按时支付检测技术服务费,乙方有权不提交检测报告。

第九条:本合同未尽事宜经甲、乙双方协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十条:其它约定事项:________________

第十一条:本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决。协商不成时案以下( )种方式解决。

一、提交( )仲裁委员会仲裁。

二、依法向( )人民法院起诉。

第十二条:本合同自甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后本合同终止。

第十三条:本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

建筑工程技术服务合同精选5

甲方:_____________

乙方:_____________

为了进一步促进企业科技进步,经甲乙双方协商一致,签订了如下科技服务合同:

一、甲方要及时、迅速地向乙方提供国家、省、市最新的科技政策、法规方面的信息,并帮助乙方用活用足各级提供的优惠政策。协助乙方争取科技贷(拨)款,促进乙方发展,这主要包括争取火炬计划项目、星火计划项目、新产品试制鉴定计划项目、中小企业创新基金、高新技术产业周转金等方面的政策倾斜和科技贷(拨)款,为企业新产品开发和后劲项目建设奠定坚实的基础。

二、争取上述科技政策和科技贷(拨)款过程中,甲方应为乙方提供相应的人员以及科技局的公章等支持。乙方负责每年按从甲方的科技部门渠道的无偿资金和有偿资金中节省企业利息支出部门的总额的______(含____________)作为甲方的差旅费与公关费、服务费等基本费用,______月______日前兑现已到帐科技资金的服务费,______月______日以前兑现全年已到帐科技资金的服务费。

三、未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份自签字之间起生效。

甲方法定代表人签字:________

(公章)

________年_______月_______日

乙方法定代表人签字:________

(公章)

________年_______月_______日

建筑工程技术服务合同精选5篇相关文章:

建设工程施工合同范本5篇

建筑工程专业承包合同5篇

常用工程施工合同范本5篇

建筑工程承包合同最新5篇

工程合同范本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本5篇

工程建筑施工合同模板5篇

城市建筑工程施工合同5篇

建设工程施工合同电子版五篇

工程承包合同规范样本五篇

1530933