学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

水电暖安装合同范本_水电暖安装合同样本

时间: 翠梅833 分享

  水电暖对取暖有重大作用,那么水电暖安装合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的水电暖安装合同范文,感谢您的欣赏。

  水电暖安装合同范文篇一

  甲 方:

  乙 方:

  经甲乙双方协商,水、电暖安装工程,甲方分包给乙方,具体条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围:

  四、承包方式:包工、包安全、包进度;

  五、建筑面积: 平方

  六、总造价: ;

  七、付款方式:墙体和箱(1-3层)装完付 ,(3-6层)装完付 ,下水管装完付 ,上水装完付 ,暖气主管装完付 。地暖装完付 。室内线穿完付 。完工验收合格付总款的97%,余款为质保金,一个采暖期十五日内付清。

  八、工程进度

  甲方未及时给付乙方工程款,乙方有权停工,一切后果均由甲方负责,除自然因素外,乙方不得影响工程进度,如乙方原因造成停工,一切后果均由乙方负责全部责任。

  九、安全措施

  施工措施由乙方布置,施工时符合国家建筑工程安全标准的要求,若发生施工事故及伤亡事故,由乙方全部负责,甲方不负任何责任。

  十、双方按本协议实施,不得违约,竣工结算完毕,本协议自行失效,本协议未尽事宜由双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

  建社单位:

  甲 方:联系电话:年 月 日 施工单位:

  乙 方:联系电话:年 月 日

  水电暖安装合同范文二

  甲方:(发包方) 乙方:(承包方)

  甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:丰镇市欧洲城

  2、工程承包方式:包清工,并自备工具;

  3、工期:2014年3月17日至2014年9月30日;

  4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收合格,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责。

  2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工,乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程严格按照设计图纸施工。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意改动设计,以免造成安全隐患。

  3、保证工程现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的材料出门,一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元,此款由甲方直接在进度工程款中扣除。

  6、施工过程中出现安全及伤亡事故,由乙方承担全部责任。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、工程按月支付,每月30日乙方上报当月工程量,甲方7日内予以审核确认完毕,并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %,作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %,整体竣工验收合格后支 付,最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。

  2、工程结算方式:按建筑(每平米)一次性包死

  3、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。

  第六条:全同的变更和解除

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  第七条:违约责任

  1、如承包人未能在约定时间内完工,承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金,延期达10天,发包人有权解除本合同,承包人除支付延期违约金外,仍应按合同总额的5%支付发包人违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。

  2、如工程质量不合格,承包人负责拆除和重新施工,将不合格工程产品重做为合格的工程产品,工期不予顺延,造成延期交工时的,按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同,承包人按合同总额的5%支付违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。

  3、合同解除,承包人除按上(1)、(2)支付违约金,赔偿损失外,如承包人已完工工程合格,按约定支付工程款,如已完工工程不合格,承包人无权要求支付价款。

  4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方,一经发现,发包人有权单方终止合同,承包人无条件退场,并按合同总额的10%支付发包人违约金,发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的,经发包人书面同意后,方可委托。

  5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应,由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。

  第八条:其它约定

  1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前,不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工,如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的,一切责任由乙方负责。

  2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误,经双方确认后可以延顺。

  3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。

  4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可向丰镇市人民法院提起诉讼。

  第十条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  3、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字: 乙方签字:

  年月日:

>>>下一页更多精彩“水电暖安装合同范本

1398111