学习啦 > 实用范文 > 合同范本 > 买卖合同 >

武汉安置房买卖合同书范本

时间: 建辉0 分享

在人民愈发重视法律的社会中,已不能容许合同消失,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于武汉安置房买卖合同书范本,方便大家学习。

武汉安置房买卖合同书范本

武汉安置房买卖合同书范本(精选篇1)

甲方(出售方):

身份证号:

乙方(买受方):

身份证号:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议:

第一条房屋基本情况

1、甲方所售______房屋(以下简称该房屋)为楼房/平房,坐落于:_____。该房屋所在楼层为_____层,建筑面积共计_____平方米。

2、该房屋规划设计用途为住宅/公寓/办公/商业/其他:_____。

第二条房屋权属情况

1、该房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号为:_____。

2、该房屋性质属于下列第_____种情形。

(1)商品房;

(2)已购公有住房;

(3)向社会公开销售的经济适用房;

(4)其他房屋。

3、该房屋抵押情况为第_____项:

(1)该房屋未设定抵押。

(2)该房屋已设定抵押,抵押权人为:_____,抵押登记日期为:_____年_____月_____日,他项权利证号为:_____。

4、该房屋租赁情况为第_____项:

(1)甲方未将该房屋出租。

(2)甲方已将该房屋出租,承租人为:_____,租赁期限为:_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,承租人已放弃优先购买权。

第三条成交价格、付款方式及资金划转方式

1、经甲乙双方协商一致,该房屋成交价格为:人民币(大写)______元整,(¥_____元)。

2、乙方在签订本合同时支付定金人民币(大写)______元整,(¥_____元)。

3、关于购房款的支付,甲、乙双方同意按照下述第_____项方式履行:

(1)一次性支付,在房屋所有权转移登记手续办理当日,乙方将扣除定金外的剩余房款一次性全额支付给甲方。

(2)分两次支付,乙方于_____将首付款人民币_____元(含前期支付全部定金人民币_____元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民币_____元,乙方在房屋所有权转移登记手续办理完毕当日支付给甲方。

(3)关于贷款的约定:乙方向(银行/公积金管理中心)申办抵押贷款,拟贷款金额为人民币_____元(¥_____元)。乙方因自身原因未获银行贷款或公积金管理中心批准的,双方同意按照第_____方式解决。

a、乙方自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给甲方。

b、乙方继续申请其他银行贷款,至贷款批准,其间已发生的及要产生的各项费用由乙方自行负担。

c、本合同终止,乙方支付的定金和房价款应如数返还,双方互不承担违约责任,在申办贷款过程发生的各项费用均由乙方承担。

第四条房屋产权及具体情况的承诺

1、甲方应当保证该房屋没有产权纠纷,因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,甲方应当承担相应责任。

2、甲方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。

3、房屋交付之日前所产生的物业管理费、供暖费、水费、电费、有线电视费、燃气费、电信、电话、网络费等所有费用由甲方承担,交付日以后(含交付日)所产生的上述费用由乙方承担。甲方同意其缴纳的`该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额转移至乙方名下。

第五条房屋的交付

甲方应当在_____前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时,应当履行下列第_____项手续:

1、甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的度数,并交接相关物品;

2、甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字;

3、移交该房屋房门钥匙。

第六条违约责任

1、逾期交房责任除不可抗力外,甲方未按照第五条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,按照下列方式处理:

按照逾期时间,分别处理(1)和(2),不作累加。

(1)逾期在_____日之内,自第五条约定的交付期限期满之次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之_____的违约金,并于该房屋实际交付之日起_____日内向买受人支付违约金,合同继续履行。

(2)逾期超过_____日(该日期应当与第(1)项的日期相同)后,乙方有权退房。乙方退房的,甲方应当自退房通知送达之日起_____日内退还已付款,并按照乙方全部已付款的_____%向乙方支付违约金。

2、逾期付款责任

乙方未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:

按照逾期时间,分别处理(1)和(2),不作累加。

(1)逾期在_____日之内,自约定的应付款期限之次日起至实际支付应付款之日止,乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之_____的违约金,并于该房屋实际交付之日起_____日内向甲方支付违约金,合同继续履行。

(2)逾期超过_____日(该日期应当与第(1)项的日期相同)后,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应当自解除合同通知送达之日起_____日内按照累计的逾期应付款的_____%向甲方支付违约金,并由甲方退还乙方全部已付房款。

第七条税、费相关规定

本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的,由政策规定的一方缴纳;政策中未明确规定缴纳方的,由_____方缴纳。

第八条权属转移登记

当事人双方同意,_____年_____月_____日,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属登记手续。

第九条签约承诺

本合同签署人均保证有签署本合同并支付或收取定金的权利,若因其无代理权或无权处分,致本合同无法成立、生效的,该方签署人应按照所签署的本合同第六条约定和定金规则向对方承担责任。本条款独立生效。

第十条不可抗力

因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋(所有权转移/转移占有)之日起转移给乙方。

第十一条争议解决方式

本合同项下发生的争议、由双方协商解决;协商不成的,依法向所在地人民法院起诉。

第十二条其他

1、对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_____份,合同各方各执_____份。各份合同文本具有同等法律效力。

3、本合同经各方签署后生效。

4、签署时间:_____年_____月_____日。

甲方(签章):

乙方(签章):

武汉安置房买卖合同书范本(精选篇2)

出售人(甲方):

买受人(乙方):

根据《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国物权法》、《房屋登记办法》、《____市房地产转让管理规定》等法律、规章的规定,经友好协商,本着平等互利的原则,就该存量房买卖的有关事项达成一致,订立本合同。

第一条房产基本情况

1、甲方_________房产(下称该房产)座落于_________,建筑面积:_________平方米,房屋用途为_________,《房屋所有权证》号为_________。

第二条甲方对该房产现状的声明甲方(及产权共有人)保证该房屋没有产权纠纷和债务纠纷,若发生概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。甲方应向乙方如实说明该房屋的下列情况:

1、抵押情况(以选择条款为准):

(1)未设定抵押;

(2)向______抵押,借款______元。抵押权人已书面同意抵押人出售抵押物,所得款项用于归还借款。

2、出租情况(以选择条款为准):

(1)未出租

(2)出租给______,租赁期限为自________年____月____日至________年____月____日。承租人已明确表示放弃优先购买权。

3、甲方就出售房屋的质量,附属设施、室内装饰和使用情况说明如下:

第三条乙方对购买情况的声明

1、乙方已亲自实地看房,并对该房产的现状及疑虑询问过甲方,在明确甲方所告知的事项后自愿签订本合同。乙方已亲自审查过该房产产权相关权属信息资料,了解产权相关信息,愿意购买该房产。

2、乙方保证所提供的相关资料完整、真实、合法、有效,否则由此产生的后果由乙方承担。

第四条房产成交价甲乙双方商定上述房产成交价为人民币(大写_________):_________(包括□、不包括□)该房产的附属设施、设备等物品。

第五条交易定金为了表示乙方向甲方购房的诚意及保证购房合同的正常履行,乙方须于________年____月____日时向甲方交纳_________元的购房定金,合同生效后,定金冲抵房款、返还乙方。

第六条房款交付该房屋买卖价款为______元。乙方按下列第种方式按期付款:

1、一次性付款:______

2、分期付款:______

3、其他方式:______

第七条房屋的交付甲、乙双方按第款约定该房交付日期:

1、合同签署之日起____日内,甲方向乙方交付该房;

2、甲方在收到乙方全部房价款之日起____日内,甲方向乙方交付该房。

3、甲方在约定的时间内通知乙方进行验收交割。乙方应在收到通知之日起____日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后,双方签订房屋交接书,甲方将房屋交付乙方。

第八条有关税费在办理房地产交易、登记手续时,国家规定的有关税、费按第款约定承担:

1、各自承担国家规定应缴纳的税、费;

2、所有税、费由甲方承担;

3、所有税、费由乙方承担。在房屋权利转移前,未支付的物业管理费、水、电、燃气、通讯、有线电视等费用,按第款约定支付:__________________

第九条有关房屋权属转移登记自本合同签订之日起____日内,乙方向____市房地产市场产权管理处申请办理房地产交易与房地产权属登记手续。在办理上述手续时,甲方须积极给予配合。若因甲方故意拖延或不及时提供相关材料,造成乙方损失,甲方负责赔偿。

第十条违约责任

1、乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金。甲方中途悔约,甲方应在悔约之日起____日将定金退还乙方,另付给乙方相当于定金数额的违约金。

2、乙方不能按期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每逾期____日,由违约方向对方给付相当于上述房屋价款千分之的滞纳金。

第十一条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下述第种方式解决:

1、提交____市仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院提起诉讼。

第十二条合同附件本合同未尽事项,甲乙双方可另行议定,其补充协议书经双方签章后,与本合同具有同等效力。

第十三条合同数量及持有本合同一式份,甲乙双方各执份,____市房地产市场产权管理处一份,自签字之日起生效。

甲方:

乙方:

武汉安置房买卖合同书范本(精选篇3)

甲方;

已方:

甲乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

1、甲方自愿将坐落在__村兴林路七巷1——9号(建筑面积壹佰伍拾壹平方米,二层,杂房面积约贰拾平方米)房地产出卖给乙方(集体土地、建设用地使用证(94)第01033号,建设用地规划许可证(95)003号建设工程规划许可证(95)13号)。四界以证号上所标为准。

2、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币贰拾万元整(200000.00元)。付款方式,双方签定合同时一次性付清。

3、甲方保证该房屋合法,权属清楚,有合法的土地使用权,该房屋未办房产证手续,如乙方要办理手续,新产生的有关税费由乙方承担。甲方应积极配合乙方办理有关房屋过户手续。

4、甲方应在20__年12月30日前将房产交付乙方,届时该房产应无任何争议,交付该房时,甲方不得损坏该房屋的结构。

5、合同签定后,如一方违反本合同条款,应向对方支付陆万元违约金。

6、本房屋买卖合同书一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:

执笔人:在场人:

年月日

武汉安置房买卖合同书范本(精选篇4)

甲方(卖方):

乙方(买方):

经甲乙双方协商,现就甲方将小区号单元室合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。

一、房款金额及付款方式:

双方商定房款金额为:大写元整,小写;付款方式:

(1)乙方于年月日付购房诚意金整给甲方;

(2)双方约定于年月日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整(并将诚意金冲抵房款);

(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后,乙方立即付清剩余房款整。

二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。

三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时,双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)

四、本协议未尽事宜,双方可另行协商。

五、本协议一式两份,双方各执一份;双方签字后生效,两份具有同等法律效力。

六、本协议若产生纠纷,双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。

七、补充协议:甲方:乙方:

身份证号:身份证号:

联系地址:联系地址:

联系电话:联系电话:

签订日期:年月日

武汉安置房买卖合同书范本(精选篇5)

出卖方:

身份证:

(以下简称甲方)

买受方:

身份证:

(以下简称乙方)

甲方有一套房产

1、有房产手续;

2、无房产手续),经与乙方协商,卖与乙方所有,为明确权利义务关系,订立本合同。

一、房产位于,面积平方米。东至 、西至 、南至 、北至 。

二、价款 ,于签订本合同时一次性支付现金。

三、甲方保证所出卖的房产产权为自己独立所有,无抵押、担保等他项权利。

四、交付,甲方于本合同签订日将房产钥匙交与乙方视为交付房产。

五、违约,如甲方所出卖的房产在本合同签订后发生争议或者有第三人主张权利,均为甲方违约,甲方应当向乙方退还本合同规定的房价款并支付违约金额为房价款的30%的违约金。

六、本合同所转让的房产由甲方委托 为保证人,保证人保证本合同所转让的房产没有权利瑕疵,否则承担本合同第五条约定的支付款项的连带义务。

七、本合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。 补充规定:

甲方(签字): 乙方(签字): 保证人(签字):

年 月 日

1901237