学习啦>合同>转让合同>

转让购房合同协议模板

时间: 彭永0 分享

大家逐渐在提速的社会中认识到协议的重要性,而签订协议是解决纠纷的保障。那么相关的协议到底怎么写呢?下面是小编给大家整理的转让购房合同协议模板,仅供参考希望能够帮助到大家。

转让购房合同协议模板篇1

甲方:身份证号码:

身份证号码:

乙方:身份证号码:

鉴于甲方已经于年 月 日与__有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市__北侧__A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为91.61平方米,按建筑面积计算,单价为人民币_____元,总价为人民币_____元。

经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。

一、转让价款、支付方式

1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;

2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;

3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币 20万转让甲乙双方设立的共管账户;

4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与__有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;

5、乙方与开发商__有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商__有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。

二、双方保证与承诺

1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与__有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;

2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商__有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为

乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;

3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。

三、违约责任

1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;

2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;

3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;

4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;

5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商__有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;

6、开发商__有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。

四、争议处理

1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。

五、其他

1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金

2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。

甲方:联系人,地址:电话:电邮: 乙方:联系人,地址:电话:电邮:

3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。

4、甲方于年 月 日与__有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。

(本页以下无正文,下页为双方签字按手印处) (本页无正文,为双方签字按手印处)

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

转让购房合同协议模板篇2

甲方(卖方):身份证号:

电话:住址:

乙方(买方):身份证号:

电话:住址:

甲、乙双方及配偶本着平等、自愿的原则,经协商一致,就的购房权转让事宜,签定本协议,协议内容如下:

一、房屋性质:本房屋是由的名义兴建的集资房,甲方是的工作人员,现有一个购买一套住房的购房指标。

二、转让金额及支付方式:因该房屋尚在筹建阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,购房指标转让价格为人民币:元整(¥:元),乙方在签订本协议后一个周(20__年月日至20__年月日止)内须一次性向甲方付清该购房指标转让款。

三、甲方的权利和义务:

1、在签订本协议后,应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按学校的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续,但甲方不承担相关手续费;

2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲乙双方不得要求对方支付其它的费用;

3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项学校返还甲方后,甲方应在一周内返还乙方;

4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人;

5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知),二十四小时内通知乙方;

6、当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方。

四、乙方的权利和义务:

1、在签订本协议后,乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按学校的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时等手续的所有相关费用,甲方应协助乙方房屋更名;

2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;

3、若三年内学校由于各种原因没有开工建设乙方有权要求甲方退还购房指标转让费;

4、乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用。

5、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;

6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。

五、违约责任:

1、本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费。乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费,购房款及其它已支付款项学校返还甲方后,但甲方应在一周内返还乙方;

2、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。

3、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论处。

4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约。按本条解除协议时,甲方应退还给乙方已付全部款项(包括但不限于已付购房指标转让费,购房款及其它已支付款项学校返还甲方后,甲方应在一周内返还乙方)。

5、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。

6、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容,本协议也不对开发商公开。

7、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房指标转让费价格。

8、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。

9、本协议签订时,已经过双方配偶及子女同意。

六、其他

1、签订本协议时,甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和提供给第三方,否则追究法律责任。

2、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行的,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益。

七、未尽事宜及争议解决方式:

本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的,依法向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

八、本协议共五页,壹式三份,甲乙双方各执壹份,见证方备案壹份,协议自双方签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:

甲方配偶签字:乙方配偶签字:

签署日期:签署日期:

见证方签字:

签署日期:

转让购房合同协议模板篇3

甲方:

身份证号码:

乙方:

身份证号码:

乙方代理人:

身份证号码:

甲方在兰州新区拥有团购房名额一个,自愿将该资格有偿转让给乙方,乙方愿意购买甲方的团购名额,参与团购该房屋,甲方与乙方代理人具体沟通协商团购房屋事宜,经三方自愿、平等协商,现就团购房资格转让事宜,达成如下协议:

第一条:甲方自愿将位于兰州新区瑞岭雅苑(暂定名,具体名称以开发商最终确定的名称为准)的房屋团购资格转让给乙方。

第二条:乙方一次性付给甲方团购房购房资格转让费元(大写:元),甲方收款付据。

第三条: 本协议生效后,乙方取得本协议第一条约定的房屋团购资格。

第四条:乙方今后交首付款以甲方通知为准,具体选房、抽房事宜由甲方负责,甲方有义务通知并协助乙方办理相关手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。

第五条:甲方保证其具备出售该房屋团购资格的权利,并保证该协议签订后,不得再以任何方式和理由将该房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房屋的团购资格。

第六条:因不可抗拒的原因,团购房不能建成使用,甲方应无偿退还乙方所支出的各项费用,即所有与购房有关的费用和购房资格转让费。

第七条:乙方参与团购房屋事宜全权委托代理人,代理人与乙方意见表述具有同等效力,甲方与乙方代理人沟通视同为与乙方沟通。

第八条:违约责任:

一、因甲方转让团购房资格的权利存在瑕疵,造成乙方无法取得该房屋产权证的,乙方有权解除本协议,甲方应退还乙方所有与购房有关的费用和购房资格转让费。

二、甲方违反约定将该房屋团购资格转让给第三方,乙方有权解除本协议,甲方应退还乙方所有与购房有关的费用和购房资格转让费。

三、因乙方未及时足额向开发商缴纳购房款,造成乙方无法取得团购房屋所有权,甲方不承担任何责任,购房资格转让款、前期预付、首付等发生所有购房费用不予退还。

四、因乙方取得房屋使用权后半年内未装修入住,造成兰州新区管委会相关部门收回甲方所购房屋的,责任由乙方承担,甲方不予退还购房资格转让款、视情退还相关前期预付、首付等发生的购房费用。

五、协议签订生效后,乙方若提出放弃该团购房屋的购房资格,乙方发生的购房资格转让款、前期预付、首付等发生所有购房费用不予退还。

第九条:特别约定:

一、本协议生效后,乙方即取得该团购房屋的团购资格,该房屋上所有有关政府补贴及其他权利由乙方享有。

二、该房屋需要办理产权过户时,过户手续费及所有税费由乙方承担,甲方应提供一切相关手续及资料协助乙方办理,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方过失造成乙方不能取得姓名标注为乙方的房地产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起一月内退还乙方所有与购房有关的费用和购房资格转让费,按银行同期贷款利率四倍付给利息。

三、本合同签订后,乙方取得该房屋产权证之前的过渡期内,甲方不得对该房屋主张任何权利,不得进行添附、毁损,也不得进行任何处分。

四、乙方在该团购房团购转让协议生效后,无论办理房地产权证书与否,有权将此房屋出租出售,除兰州新区管委会有特别要求外,甲方不得以任何理由和方式阻挠。甲方应提供一切相关手续及资料协助乙方。

五、本协议生效后,若该房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。

六、本协议生效后,任何一方不得以市价涨跌等理由拒绝履行该合同。

七、本协议生效后,乙方购买该房屋,必须以现金方式一次性付清,不得以按揭方式购买,否则,甲方有权解除本协议,并且不承担任何责任,购房资格转让款及前期预付、首付等发生所有购房费用不予退还。

第十条:本协议为一次性转让协议,三方签字后生效,双方不得违约。

第十一条:本协议一式三份,甲方、乙方、乙方代理人三方各执一份,具有同等效力。

甲方 ( 签章 ) :

年 月日

乙方 ( 签章 ) :乙方代理人( 签章 ) : 年 月日

转让购房合同协议模板篇4

甲方: 乙方:

身份证号码:身份证号码:

联系方式: 联系方式

经甲乙双方自愿、平等协商,就香格里拉人民医院团购房的认购权转让达成如下协议:

第一条:甲方自愿将香格里拉人民医院团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了解了该团购房的具体状况,并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下:

1 、转让的团购房认购权座落于香格里拉县新城区,具体房型、建筑面积尚在设计中。

2 、该团购房均价尚未确定,建成后因楼层及其他因素,实际价格可能会有一定波动,乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。

第二条:乙方一次性付给甲方认购资格转让费10000元(大写:壹万元)、甲方已交的预交款40000元(大写:肆万元)共计50000元(大写:伍万元)。

第三条: 今后该房屋的所有费用由乙方承担,乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。届时该套房房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工对本单位职工公布的价格为准。届时若必须以甲方名义付款,则

乙方出资甲方名义支付,甲方必须协助,所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。

第四条:甲方保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利;保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的任何权益;届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的'购房手续。

第五条:此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格,如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的,甲方不需退还乙方全部转让费,由乙方自行向开发商追讨。

第六条:双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后,甲乙双方若不履行协议相关条款,视为违约。

第七条:本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。

第八条:本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方代表人签字之日起生效。

甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :

签约日期:年月日

收条

今收到交来认购资格转让费10000元(大写:壹万元)及七雪花已交的房屋预交款40000元(大写:肆万元)共计50000元(大写:伍万元)。

特立此据!

收款人:

年 月 日

转让购房合同协议模板篇5

甲方(卖方): 乙方(买方): 身份证号: 身份证号:

电话号码: 电话号码:

经甲乙双方协商,就甲方转让购买 住宅权利的相关事宜达成协议如下:

一、按照 局政策规定,甲方拥有购买即将兴建的 局职工宿舍住宅房屋一套的权利。房屋价格暂定为每平方米3300元,房屋面积、住房位置等其他房屋具体情况依照官方公布确定。

二、甲方同意将该购房权利转让给乙方,转让费用为人民币贰万捌仟元整(¥:28000元),乙方在签订本协议时一次性向甲方付清该购房指标转让款。

三、乙方支付购房费用和其他费用后,由购买该套房屋所产生的权利义务均由乙方享有和承担,乙方享有该套房屋的使用权和所有权。建房及交款事宜,一切按照 局合资建房方(即开发商)的进度执行,甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握,甲方有义务协助乙方及时按环保局的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续。

四、本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理

房屋登记、备案、交款、交房等手续或又将购房指标再行转让他人,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失。乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。

五、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。

六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

年 月 日 年 月 日

转让购房合同协议模板篇6

甲方:

身份证号码:

乙方:

身份证号码:

经双方自愿、平等协商,就__ 团购房的认购权转让 达成如下协议:

第一条: 甲方自愿将__系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下:

1、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于__路街道办事处,名称为“__”,建筑面积为 至 平方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个。

2、该团购房均价为 元 / ㎡,建成后因楼层和____差异等因素,实际价格可能会高于和低于 元 / ㎡。

第二条: 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元(大写: 元),原认购协议交由乙方保管。

第三条: 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。

第四条: 如果__地产开发有限公司于__签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费。

第五条: 本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约。

第六条: 本协议一式二份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。

甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :

签约日期: 年 月 日

转让购房合同协议模板篇7

甲方(卖方):身份证号:

电话:住址:

乙方(买方):身份证号:

电话:住址:

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:

一、转让标的及金额:

1、双方约定:甲方负责出具相关证明,在认购期限内配合乙方订立购房合同,乙方按要求支付购房款,乙方保管从房产公司取得的所有购房凭证及资料,并从本协议中确认享有此套住房的全部权益。乙方在年___月__日前支付甲方人民币(元整)作为本次购房指标转让的金额。

2、甲方配合乙方取得该房屋的房地产权证。

二、双方的权利和义务:

1、从本协议签订之日起,甲方对该房屋无任何权利限制,更不能对该房屋进行其他经济交易,否则甲方应承担由此产生的一切责任。

2、乙方在支付房款后,享有此套住房的所有权益。甲方应在购房期限之前办好购房手续,协助乙方领取房地产权证。甲方配合乙方进行以后的产权转让(出具全权授权书及身份证复印件)。房屋相关转让费用由甲方负责承担_______,乙方负责承担_______。

3、甲方所持有的该房屋有关资料全部交付给乙方。

4、乙方负责支付该房屋的购房款、维修基金、税金及水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;

5、双方对指标购房情况不能对开发商公开,本协议也不对开发商公开。

三、若甲、乙双方办理该房屋的指标权益转让手续期间,任何一方单方面终止本协议,届时双方应按照本协议指定房屋总房款的30%向对方支付违约金;甲方终止本协议,应返还乙方支付的所有房款、转让费及违约金;双方可以凭此协议向法院起诉。

四、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的购房事宜,乙方无过失,则甲方退回乙方本协议金额元,乙方定金及其它已支付款项均归乙方。如因乙方过失导致此后果,则甲方不退回乙方本协议金额元。

五、其它约定:

六、本协议一式_______份,甲、乙双方各执壹份。

甲方(签字):乙方(签字):

日期:日期:

1631342