玻璃幕墙施工承包合同范本

玻璃幕墙施工承包合同范本

　　目前玻璃幕墙已经运用在许多建筑设计中,并且由于其经济适用性使得玻璃幕墙得到更加广泛地运用,签订玻璃幕墙施工承包合同范需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的玻璃幕墙施工承包合同范范文，感谢您的阅读。

　　玻璃幕墙施工承包合同范范文1

　　发 包 方：（以下简称甲方）

　　承 包 方：(以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：日中天科研孵化基地总部大厦

　　二、工程地点：石家庄市天山南大街585号

　　三、承包方式：清包工

　　四、承包单价：

　　1、玻璃幕墙铝单板 面积约：20888 m2 单价： 95元/ m2

　　2、开启扇、内外框、玻璃副框加工合片，由甲方负责。

　　3、现场签工人工时：280元/天。

　　合价约： ￥1984360元 ，大写：壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费，不包括总包管理费、配合费(水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等)及税金，承包方不承担除直接费以外的任何费用。

　　五、本工程按设计图纸预算总工程造价暂定1984360元。结算按实际外露展开面积计算。

　　第二条 施工准备

　　一、发包方：

　　1.开工前及施工中要提供水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等生产、生活条件;费用由发包方承担。

　　二、承包方：

　　1.组织施工管理人员和施工机械进场;

　　2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划。

　　第三条 工程期限

　　一、根据工期和实际工程需要，商定工程总工期为180天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

　　二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　3.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　4.未按合同规定拨付工程进度款而影响施工;

　　5.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　6、非乙方原因造成乙方停工，甲方根据停工原因、停工时间长短、停工损失大小，给乙方一定的经济补偿。

　　第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：合格

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后(如超过发包方收到承包方隐蔽工程报告72小时未进行评定，则视为合格)，方可进行下一道工序;

　　3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。工程龙骨完工时，应会同发包方、监理公司等有关单位进行结构中间验收;

　　4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工之日算起。

　　第五条 工程价款的支付与结算

　　一、工程价款的支付:按每月的进度付当月完成工作量的70%的进度款，每月25日报进度工作量，次月5日前发包方付给承包方当月进度款。专项验收通过后，付至工程造价的85%，竣工验收28天内承包方递交给发包方结算文件，发包方28天内给予审核确认，如发包方在收到承包方的结算文件28天内无正当理由不进行确认，则视为确认，并在视为确后的28内付给承包方工程款到结算额的97%，留3%做为质量保修金，待竣工一年后，一次性付清。如在约定时间内发包方不付给承包方工程进度款时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知7日内，无正当理由不付工程款，承包方有权停止施工，因停工给发包方及业主造成的损失，承包方不承担责任，并要按国家及上级主管部门的有关规定向发包方进行索赔。如发包方不安约定时间付给承包方结算款项及保修金时，承包方向发包方发出催款通知，发包方在收到催款通知7日内，无正当理由不付结算款及保修金时，承包方有权向当地法院起诉，除要求发包方付清款项外，还要求发包方赔付欠款利息。

　　二、合同造价结算方式:按现施工图施工,按合同单价结算,单价如有调整，按调整后的

　　单价结算。工程量按实际外露展开面积计算。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、承发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现工程中有不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按发、承双方酌情协商处理。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。

　　第七条 工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》及施工图纸及说明书、施工技术等文件为依据。

　　二、工程施工中的结构工程必须具有隐蔽验收签证等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，业主方可使用。

　　第八条 违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达15日后不进行验收的，按合同工程质量等级交工。

　　五、承包方要做好售后服务工作，因承包方自身原因造成的质量问题，承包方无条件负责维修，非承包方原因出现的质量问题，承包方负责有偿维修。

　　第九条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十条 附则

　　一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　玻璃幕墙施工承包合同范范文2

　　甲方(发包方)： 乙方(承包方)：

　　甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就甘南工贸大厦水暖分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：甘南工贸大厦

　　二、工程地点：**合作市盘旋路

　　三、工程承包内容及范围：

　　1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。

　　2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：2011年10月5日;竣工日期：2011年11月5日

　　工程总日历天数：30天

　　2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延;